裝置安裝合同書範本

2、除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。

3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。

4、由於安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。

二、甲方責任：

1、工程現場甲方負責人全面負責安裝施工現場的工作；

2、開工前_3_天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電；

3、開工前_3_天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單；

4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。

5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款，乙方有權終止合同，並追回xx裝置裝置，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。

5、甲方如需調整安裝位置或者安裝要求的應及時通知乙方，並承擔乙方重複運輸、保管、裝置差價、材料損失等有關費用。

6、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工；

（4）甲方同意工期順延的其他情況。

第五條價款結算方式及期限：

1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款；

2、本合同工程安裝總價款為人民幣：_____元（大寫：）；

（1）合同簽定後,甲方支付乙方（第一期工程款）人民幣(佔合同總金額的50元(大寫：）；

（2）工程完成50%後，甲方支付乙方（第二期工程款）人民幣(合同總金額的30元(大寫

（3）工程尾款(合同總金額的5元（大寫元），裝置除錯完畢,工程竣工驗收合格後，甲方三天內付清。。

第六條產品質量責任和售後服務條款

1. 自驗收之日起,工程保修期為壹年

在質量保證期外由於產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠**收取費用。

2. 質保期結束後，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自願簽定合同予以確定。

第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第八條由乙方提交並經甲方確認的本工程的設計圖及**方案說明書及其他文字為本合同附件。

第九條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第十條因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。

第十一條解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。

第十二條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執乙份。

第十三條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。