2.6對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程﹙工序﹚甲方有權責令其返工或停工，費用由乙方承擔。因甲方原因返工的，費用由甲方負責。
2.7本工程完工後十日內甲方負責組織驗收。
第三條乙方工作責任
3.1 嚴格執行施工規範、工地安全規程、防火安全規定，按雙方協定的施工方案組織施工。
3.2工程完工並驗收合格但未移交甲方前，負責對現場成品進行保護。
3.3施工中未經甲方同意或批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
3.4乙方負責提供產品出廠檢驗報告、出廠合格證及施工工藝並按時提供給甲方，乙方承諾向甲方提供的所有產品質量均符合國家及相關行業質量標準，達到產品各項效能指標。乙方應保證貨物完整無損，是全新的，未使用過的，是原裝原廠的，是用先進工藝和優質材料製造而成的，並完全符合合同規定的質量、規格和效能要求，否則，乙方應承擔由此引起的一切責任以及賠償因此給甲方造成的相關直接和間接的損失。
3.5乙方應嚴格按施工現場管理，並按施工安全生產操作規範施工，施工過程中發生的安全事故由乙方負責，施工過程中乙方自身員工受到傷害或致乙方員工以外的第三人損害的，均由乙方負責。
。第四條工期的約定
4.1本工程合同工期為二十日曆天，具體開工時間為本合同簽定後五日內。
4.2 因甲方原因影響工期的，工期順延。
4.3 因不可抗拒因素、雨天及非乙方造成的其它原因使得一天內連續停工超過4小時，工期相應順延。
4.4任何原因不計入工期或順延工期的，需甲方簽章予以確認。如乙方無法如期完工，所產生工期延誤由乙方負責，乙方需支付合同違約金每天元人民幣給甲方。
延誤超15天的，甲方有權解除合同並終止工程款支付，追究乙方合同責任並另行安排其他隊伍施工。乙方無權追究甲方任何責任，其損失自行承擔。
第五條工程質量及驗收的約定
5.1本工程按乙方提供的施工方案（甲方已審核、批准）及施工規範組織施工、驗收，該規範還應符合國家有關技術規範及標準。
5.2採用合格的防水材料進行施工。
5.3在進行工程驗收中，如發現不合格需返工或修理補做的部分，則根據甲方的要求期限，由乙方在規定期限內完成，完成後經驗收合格後再行移交，因此而發生的各項費用由乙方承擔，由此造成的工程延期，乙方仍需承擔相關責任。
5.4驗收時，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單（表）上簽字蓋章，該單（表）是唯一驗收憑證。甲方在驗收中，如果發現不付合驗收標準之情況，甲方可向乙方提出異議，乙方應及時予以回應並盡快使工程達到驗收標準，超出工期的應負逾期責任。
第六條工程款支付的約定
6.1 本合同簽定後，甲方按本合同暫定造價的_50%_預付給工程款。
6.2 修繕工程完工並驗收合格後15日內，甲方將工程款支付至工程總造價_95%_。
6.3 保修期滿後，甲方在十日內將保修金一次性支付給乙方。
第七條工程保修
7.1本工程質量保修期為叄年，質量保修期從工程實際竣工驗收合格之日起算。保修期滿後十日內甲方將保修金退還乙方。
7.2保修範圍：非人為因素造成的屋面漏水（不包括天溝、採光板）均屬於保修範圍。
7.3屬於保修範圍和內容的專案，乙方應在接到保修通知之日後3個工作日內派人修理。乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委託其他人修理，保修費從質量保修金內扣除，並由乙方承擔甲方的所有損失。
第八條爭議糾紛
8.1合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決的方式。
8.2 未盡事宜，雙方共同協商，補充協議與本合同同具法律效力。
8.3本合同的執行中發生爭議，當事人不願通過協商時，應向甲方所在地的人民法院起訴。
第九條本合同一式肆份，雙方各執貳份，經雙方簽字蓋章之日起生效。在本合同專案工程竣工驗收合格，保修期滿甲方付清乙方保修金後，該合同失效。
（以下無正文）
甲方乙方：
法定代表人法定代表人：
委託人委託人：
開戶銀行開戶銀行：
帳戶名稱帳戶名稱：
卡號卡號：
年月日年月日
屋面防水工程合同
甲方 乙方 根據合同法及 建築工程質量管理條例 及有關法規的規定，為明確雙方在施工過程中的責任 權利與義務，按照確保工程質量 工程進度 工程安全的原則，結合本工程的具體情況，經雙方協商確定如下合同條款共同遵守執行。一 工程慨況 專案名稱屋面防水工程。工程位址 工期 開工日期 年月日 完工日期 年月日...
防水工程施工合同
甲方乙方 經甲方對乙方承建專業資格的考核，同意將防水工程委託乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利 義務和責任，按照確保工程質量 工程進度 工程安全的原則，結合本工程具體情況，協商確定如下合同條款共同遵守執行。第一條 總則 1 工程名稱 2 工程地點 3 工程內容 屋面防水工程採用聚氨酯防水塗膜。...
防水工程施工合同
發包單位 湖南一路有你建築工程 以下簡稱甲方 承包單位 湖南冠業防水工程 以下簡稱乙方 通過甲方對乙方的考核考察與乙方的投標 同意將婁底市東方財富廣場防水工程委託乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利 義務和責任，按照確保工程質量 工程進度 工程安全的原則，協商確定如下合同條款共同遵守執行 第一條...